建筑工程施工合同15篇（集合）
隨著時間的推移，越來越多事情需要用到合同，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編精心整理的建筑工程施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建筑工程施工合同1
發(fā)包方：
承包方：
為了順利地保質(zhì)、保量地完成施工任務(wù)，本著平等、自愿、互惠、互利的原則，依據(jù)《建設(shè)法》《民法典》等相關(guān)法律、法規(guī)，經(jīng)雙方共同協(xié)商，達成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容：XXX雞舍搭建。
二、工程承包方式：實行包人工、材料、機械設(shè)備和工用具、包安全文明施工。
三、質(zhì)量要求：基礎(chǔ)預埋鐵件，由乙方負責；立柱用直徑100，壁厚1.5，圓管； 檁條長4米，最小頭不小于60;頂板用30的.隔熱板，0.37的彩鋼單瓦。墻板用50隔熱夾心板，窗子用鋁合金玻璃窗。
四、工程承包單價：185元㎡，以滴水面積收方準。
五、付款方式：屋架搭建完工后付工程總造價的50%，即萬元；總工程完工后付清全部工程款項。
六、本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方執(zhí)一份，協(xié)議經(jīng)雙方代表簽字后生效，具有同等的法律效力。 未盡事宜雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
年 月 日
建筑工程施工合同2
原告：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者，佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所：_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房，注冊號：_________________。
被告一：_________________，男，漢族,__________年__________月__________日出生，住廣東省佛山市________________，身份證號碼：_________________。
被告二：_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司，住所：_________________佛山市________________，注冊號：_________________。
法定代表人：______________。
案由：_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求：_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金，按中國人民銀行同期貸款利率計算，從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日，實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的工程款及利息承擔連帶責任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔。
事實與理由：_________________
_____________年__________月__________日，被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的.名義與被告一簽訂《工程承攬責任書》，約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責任書》簽訂后，原告按約定完成施工，工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后，被告一只向原告支付了部分工程款，其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張，確認其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉，拒不向原告支付上述工程款。
原告認為，因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系，這種關(guān)系直接導致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定，兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔連帶支付責任。
為維護自身合法權(quán)益，原告現(xiàn)依法提起訴訟，懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人：_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同3
發(fā)包方(以下稱甲方)：__________________
承包方(以下稱乙方)：__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)，為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱：__________________.
2、工程地點：__________________.
3、承包方式：__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算，經(jīng)雙方約定，光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。
3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對，達到標準的按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付，施工結(jié)束后，甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的'成果進行保護，如現(xiàn)場發(fā)生破損，乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發(fā)生的費用，由乙方承擔。
第六條 獎懲責任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=______元標準進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛，如協(xié)商無法解決，雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方代表簽字。
甲方：__________________
乙方：__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同4
�。痘A(chǔ)工程）
甲方：XXXXX有限公司
乙方：XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎(chǔ)上，雙方就以下施工事項協(xié)商一致，訂立如下協(xié)議：
一、 工程項目名稱：鼎XX
二、 工 程 地 點：大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容：地下樁基礎(chǔ)工程，1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工。混凝土工程總量約為：2千多立方米。最終以實際發(fā)生的，并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準，此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款，單方造價：鋼筋混凝土每立方米為1000元，工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準。
�。�1） 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
（2） 此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
�。�3） 最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算，工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負責確認，最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認的為準。
�。�4）乙方負責向甲方支付2%稅金，其余部分由甲方負責。
2、 承包方式
�。�1） 乙方以包工包料形式承包，乙方負責按甲方、監(jiān)理批準后的施工方案進行施工，并且提供人工、材料，進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
�。�2） 乙方自行負責工程所用水、電費用。
�。�3） 甲方負責監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地，乙方負責施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑，甲方只負責按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管，乙方嚴格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進行施工，如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負責。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后，乙方人員、材料設(shè)備全部進場后，甲方向乙方支付工程款的30%為工程預付款；以后按形象進度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格，乙方交齊相應(yīng)的樁基資料后進行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金，待工程竣工驗收合格，正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后，乙方人工、材料、機械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為：自開鉆之日起10天（有效工作日）如施工現(xiàn)場不具備施工條件，工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標準。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責任及經(jīng)濟損失由乙方全部負責。
2、工程完工后20天內(nèi)，且在甲方撥付最后一筆工程款之前，乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責任及義務(wù)
甲方責任及義務(wù)：
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等，為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責任及義務(wù)：
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土，由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊，四方承擔費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準備工作，按甲方及監(jiān)理審批的'、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi)，向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進度計劃進行審批，乙方必須按批準后的方案施工，隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)（如粉質(zhì)淤泥層等）情況，導致施工不能正常進行，乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期，由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔，由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工；樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求；試樁時，乙方應(yīng)達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力（實際使用價值）達不到設(shè)計要求，乙方按照本工程造價的30%承擔違約責任。
6、乙方應(yīng)認真按照標準、規(guī)范、設(shè)計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準的施工方案進行施工，隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件，乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后，方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中，若遇到地下障礙物、空洞、人防等，應(yīng)及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合，服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi)，人工、材料及設(shè)備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑，其費用由乙方承擔。
12、乙方負責原材料及試塊的試驗送檢工作，并承擔試驗檢驗費用。
13、負責內(nèi)業(yè)資料的整理，竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃，做好安全技術(shù)交底工作，保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故，乙方承擔全部責任及費用。
甲方責任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負責協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標高控制點及主軸線，并以書面形式交給乙方，乙方負責放線定位，甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi)，由此引起的一切費用由乙方承擔。
4、負責協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜，須雙方共同協(xié)商，作出補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份，甲方貳份，乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方（公章）： 乙 方（公章）：
法人代表簽字： 法定代表簽字：
地 址： 地 址：
聯(lián) 系 電 話： 聯(lián) 系 電 話：
日 期： 日 期：
建筑工程施工合同5
一、工程名稱：xxxx建筑工程
二、工程內(nèi)容及工程量：xxxxxxx。
三、工程總造價：大寫（￥xxx元）
四、工程質(zhì)量標準：乙方應(yīng)按甲方提供的xxx施工設(shè)計圖紙進行施工，施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的標準，對該項工程要求達到：合格品。
五、約定施工工期：20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結(jié)算方式：甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標準撥付。（扣10%質(zhì)量保證金，無質(zhì)量問題到期返還）
七、資金來源：省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責任：甲方提供施工設(shè)計圖，乙方應(yīng)在開工前仔細核對甲方提供的'所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題，應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系，解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工，環(huán)境保護措施，促進和諧社會發(fā)展，履行安全生產(chǎn)職責，建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題，均由乙方負責。
九、質(zhì)保期（一年）：此工程質(zhì)保期x年（xxx年x月xx日均由乙方負責。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格，簽字后生效，并結(jié)清全部款項，隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份。
甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同6
委托方（甲方）：_____________身份證號：_________________________________
承接方（乙方）：_____________身份證號：_________________________________
工程項目：_____________________________________________________________。
甲、乙雙方經(jīng)友好洽談和協(xié)商，甲方?jīng)Q定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。
第一條：工程概況
1。工程地址：__________________________________________。
2。施工內(nèi)容：___________________________________________。
3。委托方式：___________________________________________。
5。工程開工日期：______年_____月______日
6。工程竣工日期：______年______月______日
工程總天數(shù)：________天
第二條：工程價款
工程價款（金額大寫）________________元
第三條：保修期
保修期自工程竣工甲方驗收入合格之日算起，為____個月。
第四條：違約責任
1。合同生效后，在合同履行期間，擅自解除合同方，應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對方。因擅自解除合同，使對方造成的實際損失超過違約金的，應(yīng)進行補償。
2。在保修期內(nèi)乙方應(yīng)保證在甲方電話或書面通知其維修起24小時內(nèi)上門服務(wù)，如有違約應(yīng)按合同總金額_____%支付違約金。
第五條：爭議解決
1。本合同履行期間，雙方如發(fā)生爭議，在不影響工程進度的`前提下，雙方應(yīng)協(xié)商解決。
2。當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解解決不成時，可以按照本合同約定向武昌區(qū)人民法院提起訴訟。
第六條：合同生效
1。本合同雙方蓋章，簽字后生效。
2。本合同甲乙雙方各執(zhí)_____份。
甲方（簽字/蓋章）：____________________乙方（簽字/蓋章）：____________________
_____________年__________月_________日
建筑工程施工合同7
甲方: (以下簡稱甲方) 乙方: (以下簡稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的有關(guān)精神，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商，甲方同意將 工程承包給乙方，為明確雙方權(quán)力與義務(wù)，特簽訂如下協(xié)議條款，供雙方共同遵守。
一、工程名稱:
地 點: 。
二、承包方式
三、工程承包內(nèi)容
四、合同價款
五、 付款方式
六、總工期要求 個工作日。
七、甲方責任
1.甲方在通知乙方進場時，施工場地應(yīng)具備三通一平等開工條件。 2.甲方應(yīng)按合同付款方式及時支付乙方工程款，若甲方不按合同約定支付工程款，導致施工無法進行，乙方可停止施工，由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
八、乙方責任
1.乙方應(yīng)按照合同約定工期內(nèi)施工完畢，并符合驗收要求。
建筑工程申請認證! 財富值雙倍 檢索優(yōu)先 專屬展現(xiàn) 同行交流
2.因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤，由乙方承擔責任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格，延誤期每日罰款 元。
九、工程質(zhì)量、安全及保修
1.乙方應(yīng)按照圖紙精心施工，工程質(zhì)量符合驗收標準。
2.凡因乙方原因造成的.安全事故均由乙方負責。甲方不承擔任何責任。
3.工程竣工驗收后，乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。
十、爭議及解決辦法
未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。和解、調(diào)解不成的，按以下方式解決爭議:
第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議，向約定的仲裁委員會申請仲裁;
第二種解決方式:向有管轄權(quán)的人民法院起訴。
十一、本合同一式三份，甲方一份，乙方兩份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
年 月 日
建筑工程施工合同8
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：
姓名（簽字后生效）：
工程地點：
聯(lián)系電話： 移動電話：
承包方（以下簡稱乙方）：
承包人（姓名）：
聯(lián)系電話：
第一條 工程概況
1.1工程地點： 面積： m2
1.2工程內(nèi)容（見裝飾裝修工程施工項目確認表）
1.3工程承包方式：
1．乙方包工，提供部分主材。
2．乙方包工，甲方提供部分主材。
1.4工程期限 天
開工日期： 年 月 日
竣工日期： 年 月 日
第二條 施工圖紙
1． 雙方商定施工圖紙。
2． 甲方委托乙方設(shè)計圖紙。
第三條 甲方工作
3.1開工前，為乙方入場施工創(chuàng)造條件，包括：搬清室內(nèi)物品、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動的物品、陳設(shè)歸堆、遮蓋，以不影響施工原則。
3.2提供施工期間的水源、電源。
第四條 乙方工作
4.1施工中嚴格執(zhí)行案例施工操作規(guī)范，防火規(guī)定，施工規(guī)定及質(zhì)量標準，按期保質(zhì)完成工程。
第五條 材料供應(yīng)
5.1按合同約定由甲方提供材料的'，甲方應(yīng)在材料到施工現(xiàn)場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續(xù)，甲方提供的材料必須是符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品，如果因甲方提供的材料發(fā)生質(zhì)量問題或規(guī)格差異，對工程造成損失，由甲方承擔并負責。
第六條 質(zhì)量標準
雙方約定工程質(zhì)量，由雙方商議的標準執(zhí)行。
第七條 工程造價及付款方式
7.1本合同工程造價為（人民幣） 元
金額大寫：
7.2工程付款方式
工程款分四次付清 付款方式：合同簽訂之日，甲方預付款_______元，人民幣大寫：______________，木工進場時甲方支付二期款________元，人民幣大寫：______________，涂飾工進場時，甲方支付三期款________元，人民幣大寫：______________，余款于工程完畢后一次性付清。
第八條 本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。合同履行完工后自動終止。
第九條 在施工過程中，雙方如有任何意見分歧，應(yīng)友好協(xié)商解決，如不可則向相關(guān)部門提出上訴。
甲方： 乙方：
年 月 日 年 月 日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方（以下稱甲方）：地址：法定代表人：聯(lián)系方式：
承包方（以下稱乙方）：
地址：
法定代表人：聯(lián)系方式：
甲、乙雙方就建筑工程施工事宜，經(jīng)友好協(xié)商，依照《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等相關(guān)法律規(guī)定，自愿達成如下協(xié)議，以資信守。
第一條工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：
3、建筑面積：
4、結(jié)構(gòu)類型：
第二條工程內(nèi)容及承包范圍
1、乙方負責對本工程土建部分進行施工總承包，承包范圍為：基礎(chǔ)、主體、裝飾裝修工程。
2、包括乙方承包范圍內(nèi)的因設(shè)計變更而引起的增減工程。
3、甲方指定分包工程內(nèi)容。
第三條合同工期
1、計劃開工日期：________年____月____日。計劃竣工日期：________年____月____日。即工期總天數(shù)：XXX。
第四條質(zhì)量與檢驗標準
1、工程質(zhì)量：對于該工程的基礎(chǔ)、主體驗收及竣工驗收均應(yīng)通過質(zhì)監(jiān)部門驗收合格。
2、由于乙方自身的疏忽造成工程質(zhì)量問題，必須修復。不然甲方有權(quán)要求乙方按工程合同造價總額的%支付違約金。
第五條合同價款工程結(jié)算
1、合同價款：暫定為萬元。結(jié)算時以實際完成的工程量為準。
2、工程結(jié)算：工程竣工后日內(nèi)甲方給乙方支付工程結(jié)算總價款的%，工程結(jié)算總價款的%作為保修金。
3、質(zhì)量保修金的支付：工程保修期屆滿后，經(jīng)甲方對工程質(zhì)量檢查無異議，甲方與乙方辦理保修款結(jié)算，將剩余保修款一次性支付乙方。
4、結(jié)算審計時甲乙雙方應(yīng)積極配合審計工作，應(yīng)在雙方確認竣工結(jié)算資料真實、完備之日起個月內(nèi)完成本工程的結(jié)算審計。
第六條材料價格調(diào)整及材料的采購
1、若甲方對某項主要材料進行調(diào)整，僅對材料差價進行調(diào)整。
2、材料采購：乙方必須根據(jù)甲方要求進行采購，并且在采購前天將樣品及價格送甲方代表認可后方可采購。
第七條竣工驗收
1、承包方提供竣工圖約定：。
2、中間交工工程的范圍和竣工時間：。
3、發(fā)包方收到竣工驗收報告后天內(nèi)組織有關(guān)單位驗收，并在驗收后天內(nèi)給予認可或提出修改意見。承包方按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。發(fā)包方收到承包人送交的竣工驗收報告后天內(nèi)不組織驗收，或驗收后天內(nèi)不提出修改意見，視為竣工驗收報告己被認可。
第八條工程質(zhì)量保修
1、工程質(zhì)量保修范圍和內(nèi)容：乙方在質(zhì)量保修期內(nèi)，按照相關(guān)法律規(guī)定以及合同約定的范圍承擔工程質(zhì)量的保修責任。
2、質(zhì)量保修期限規(guī)定為：年。
3、保修期內(nèi)的維修：一般性維修乙方應(yīng)在接到通知后小時內(nèi)到達；緊急事故乙方應(yīng)在接到通知后小時內(nèi)到達現(xiàn)場搶修。乙方未及時維修并且沒有修復完好的，甲方自行找人修復，修復的費用從乙方保修金之內(nèi)扣除。
第九條雙方的`權(quán)利和義務(wù)
1、甲方權(quán)利主要有：
（1）對工程進度質(zhì)量進行檢查。
（2）等工程竣工后對工程進行驗收。
（3）因乙方原因使得工程質(zhì)量不符合約定的，甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無償修理。
2、甲方義務(wù)主要有：
�。�1）協(xié)助乙方使建設(shè)工程合同得以順利履行。甲方應(yīng)當按照合同的約定提供資金、場地以及相關(guān)材料。
�。�2）支付價款以及建筑工程施工過程中的其他義務(wù)。
3、乙方的權(quán)利主要有：
(1)按照施工合同和設(shè)計文件嚴格施工。
(2)接受甲方的必要監(jiān)督。
(3)按期完成和交付合格工程。
(4)保修責任和損害賠償責任。
4、乙方的權(quán)利主要有
�。�1）甲方未按照約定的時間和要求提供材料、資金的，乙方可以順延工程日期。
（2）甲方未按照約定支付價款的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)支付價款。逾期不支付的，乙方可以與甲方協(xié)議將該工程折價，建設(shè)工程的價款以該工程折價的價款優(yōu)先受償。
第十條協(xié)議解除
1、如果經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，本合同可以解除。
2、當乙方擅自將其承包的工程轉(zhuǎn)包給
第三方時，甲方有權(quán)解除本合同。
3、因不可抗力致使合同無法履行的，甲乙雙方可以解除本合同。
4、甲、乙雙方任何一方按約定提出解除合同時，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同通知，通知送達對方時合同解除。
第十一條違約責任
1、如合同一方不履行或違反本合同的任何條款，違約方須賠償守約方的經(jīng)濟損失。除合同另有規(guī)定外，守約方亦有權(quán)要求解除本合同及向違約方索取賠償守約方因此遭受的經(jīng)濟損失。
2、甲方須按本合同約定按時足額支付建筑工程費用，每逾期1天按逾期金額的千分之向乙方支付滯納金。
第十二條爭議解決條款
甲、乙雙方因履行本合同所發(fā)生的或與本合同有關(guān)的一切爭議，應(yīng)當友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，提交
仲裁委員會仲裁。
第十三條其他約定事項
1、本協(xié)議經(jīng)甲、乙雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議生效后，如有未盡事宜，雙方協(xié)商一致可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力。
3、本協(xié)議適用中華人民共和國法律。
4、本協(xié)議正本一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。
甲方（買方）簽章：乙方（賣方）簽章：____日期：日期
建筑工程施工合同10
甲方(發(fā)包方)：
乙方(承包方)：
經(jīng)甲乙雙方商定，甲方將老年別墅公寓工程的施工任務(wù)交給乙方承擔。為了明確雙方責任，確保工程的進度與質(zhì)量要求，在公平、自愿、平等、互利的基礎(chǔ)上雙方協(xié)商議妥本協(xié)議以下各條款，共同監(jiān)督，嚴格遵守。
第一條：承包方式：乙方包工不包料，乙方負責自帶機械設(shè)備、架材、模板等。以規(guī)定的建筑面積計算規(guī)則計算建筑面積，甲方按照每平方米完成工程量支付乙方單價￥200.0元/㎡人工機械架材費用。
第二條：承包范圍：施工圖紙文件中所注明的建筑主體土建部分的所有分部分項工程。
第三條：質(zhì)量要求：合格工程
第四條：開竣工日期：本工程定于____年_____月____日開工，定于____年_____月____日竣工。日歷工期90天。
第五條：人機費支付辦法：按照形象進度撥付�；A(chǔ)出土后撥付總?cè)藱C費的10%;第一層完成后(現(xiàn)澆板澆注完畢)撥付總?cè)藱C費的50%;屋面和裝飾工程完成撥付總?cè)藱C費的90%;整個工程完成并交工驗收合格后撥付至總?cè)藱C費的100%。
每次付款，由乙方寫出書面報告，經(jīng)甲方技術(shù)人員按照合同要求核對工程量及質(zhì)量情況后簽署意見，審批后撥付。
第六條：雙方責任
一、甲方責任
(一)按照資金撥付辦法及時撥付人機費。
(二)協(xié)調(diào)好開工前及施工中的水電供應(yīng)，協(xié)調(diào)好施工道路的暢通，達到三通一平，并承擔水電及道路三通一平所需的`費用。
(三)保證施工中所需材料和構(gòu)件的及時供應(yīng)，做好材料的取樣、送樣、配合比單、原材料的出廠合格證等工作。
(四)負責組織隱蔽工程、驗槽、基礎(chǔ)及主體工程的驗收。
(五)負責協(xié)調(diào)社會、主管部門及四鄰關(guān)系。
二、乙方責任
(一)必須嚴格按照施工圖紙和現(xiàn)行施工質(zhì)量驗收規(guī)范進行施工。
(二)必須聽從甲方和上級主管部門、監(jiān)督、監(jiān)理的指揮，配合檢查，執(zhí)行處理意見。
(三)認真組織施工，編制施工進度計劃，質(zhì)量保證措施、施工安全措施、技術(shù)節(jié)約措施、主要技術(shù)要求的技術(shù)經(jīng)濟指標等，嚴格執(zhí)行措施條款，確保工程質(zhì)量。
(四)提供材料使用計劃，在各種材料使用前7天內(nèi)向甲方提出書面材料用量計劃。
(五)編制現(xiàn)場文明施工措施，加強文明施工管理，保證道路暢通，并懸掛文明施工和安全施工圖片。
乙方負責每天將施工現(xiàn)場清理干凈，材料、架材堆放整齊，現(xiàn)場無長流水、無長明燈，場地無積水和生活垃圾，達到文明施工的要求。
(六)嚴格安全施工管理，明確事故責任，確保安全施工，杜絕事故的發(fā)生。如發(fā)生安全事故，一切責任均由乙方負責承擔。
(七)提供所有所需的施工人員、機械架材及生產(chǎn)工具、支撐模板(包括支模用的鐵釘、鐵絲、穿線用的鋼絲、鋼筋綁扎用的扎絲等)，腳手架桿、板、扣件等，測量設(shè)備及小型用具鋼尺、線繩、線墜等，并承擔其全部費用。
(八)已竣工工程未交工前，負責已完工程的成品保護。
(九)乙方對分部、分項工程、隱蔽工程自檢合格后，經(jīng)甲方、監(jiān)理、質(zhì)檢站驗收合格后，方可進入下道工序。
(十)因施工不合格造成返工，乙方負責承擔由此引發(fā)的一切損失和費用。
(十一)人為造成材料半成品損壞的，按照實際價格從撥付人機費內(nèi)扣除。
(十二)乙方不得將工程轉(zhuǎn)包，如轉(zhuǎn)包，甲方有權(quán)中止合同，下余人機費甲方拒付。
(十三)施工現(xiàn)場的臨時用電應(yīng)嚴格按照操作規(guī)程進行，嚴格執(zhí)行三相五線制，臨時用電所用的電料必須合格，接電后把閘刀蓋蓋好，確保用電安全。
第七條工程變更
單項變更項目人工費在壹千元以內(nèi)的甲方不付，壹千元以外計入決算。施工現(xiàn)場無任何計時工，停水、停電、圖紙變更、機械故障等原因引起的停工，工人的生活費、人工費計機械架材的停滯費等，均由乙方承擔，甲方不承擔任何費用。
本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，本協(xié)議自簽訂之日起生效，至人機費撥付完畢之日失效。
未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
甲方：乙方：
____年_____月____日____年_____月____日
建筑工程施工合同11
發(fā)包方(甲方)：__________________
承包方(乙方)：__________________
按照《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《山東省建設(shè)工程合同監(jiān)督管理辦法》的規(guī)定，結(jié)合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議：
第1條工程概況
1.1工程名稱：__________________
1.2工程地點：__________________
1.3承包范圍：__________________
1.4承包方式：__________________
1.5工期：本工程自_________年_________月_________日開工，于_________年_________月竣工。
1.6工程質(zhì)量：合格
1.7合同價款(人民幣大寫)：_________(預算清單作為合同附件)
第2條甲方工作
2.1開工前3天，全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電，并說明使用注意事項。
2.2指派_________為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質(zhì)量、進度進行督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。
2.3負責保護好周圍建筑物及裝修、設(shè)備管線等不受損壞，并承擔相應(yīng)費用。
2.4如確實需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線，負責到有關(guān)部門辦理相應(yīng)審批手續(xù)。
第3條乙方工作
3.2指派_________為乙方駐工地代表，電話負責合同履行。按要求組織施工，保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù)，解決由乙方負責的各項事宜。
3.3嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作。
3.5施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準，不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意。
4.2非因甲方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延。
4.3因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電、停水及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》(JGJ73—91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標準》(GBJ300—88)等國家制定的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標準。
5.2隱蔽工程驗收：
(1)工程具備隱蔽驗收條件前，乙方需自檢合格并于驗收前24小時以書面形式(包括隱蔽驗收的相關(guān)資料)通知公司簽字確認。
(2)經(jīng)驗收合格，甲方代表簽字后方可進入下一道工序。若甲方在接到書面通知后48小時內(nèi)未到場驗收，則視為合格。
(3)無論甲方代表是否參加驗收，當提出對已經(jīng)驗收的隱蔽工程重新檢驗的要求時，乙方應(yīng)按要求剝露，并在驗收后重新隱蔽或修護后隱蔽。若檢查不合格，按公司制度執(zhí)行處罰。
(4)因隱蔽驗收不合格所造成的經(jīng)濟損失和工期拖延均由乙方承擔。
5.3本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標準。
5.4工程竣工后，乙方書面報告申請通知甲方驗收，甲方自接到驗收報告5日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認竣工日期。驗收合可后，辦理移交手續(xù)。
第6條關(guān)于工程價款結(jié)算及付款方式的約定
6.1雙方商定本合同價款：
(1)暫定價格：_________(見預算)
(2)竣工結(jié)算：按預算單價，如清單中沒有的，甲乙雙方協(xié)商定價，以實際發(fā)生工程量結(jié)算。
(3)，付款方式：自合同簽訂之日起_________天內(nèi)(材料進場)付款_________%，中期付款分批支付，每_________天付款一次，支付總工程量的_________%，工程完工付至_________%，竣工驗收合格后付至_________%，質(zhì)保期為一年，一年期滿后一次性結(jié)清。
6.2工程完工后，乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料天內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并結(jié)清工程款。
第7條有關(guān)質(zhì)保期內(nèi)的維修約定
7.1、保修范圍：凡屬乙方施工質(zhì)量原因及驗收后移交前乙方保管不利造成工程范圍內(nèi)各部位、部件的損壞、脫落、變質(zhì)、丟失、開裂等均屬乙方保修責任范圍。
7.2保修期限：從交付之日起計算，裝飾工程保修期限為貳年。防水工程保修期為伍年。
7.3保修費用：工程中已含保修費用，乙方收到通知后在約定時間24小時內(nèi)給人修理，否則甲方有權(quán)通知其他單位進行修理。其發(fā)生費用從乙方保修費中扣除，并按甲方的工程制度進行相應(yīng)處罰。
7.4材料采購與檢驗：
a甲方采購的材料或設(shè)備到場，乙方派人與甲方代表一起驗收，驗收合格后由乙方妥善保管，因保管不善造成的`損壞或丟失，由乙方承擔賠款。
B乙方采購的材料到場，乙方需將材料檢驗報告、合格證、環(huán)保證明文件(一份原件三份復印件)等書面報批甲方代表，同時派人與甲方代表共同對到場材料進行驗收。對不符合設(shè)計、規(guī)范及封樣材料要求的材料，不予進場。乙方應(yīng)重新采購并報驗，并承擔由此發(fā)生的一切費用。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方在施工期間應(yīng)嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.2乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全。如遇上述情況發(fā)生，乙方承擔一切責任，甲方不負責賠償。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災(zāi)事故，乙方應(yīng)承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條爭議或糾紛處理
9.1本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
第10條合同生效與終止
10.1本合同簽訂前，甲、乙雙方就本工程的有關(guān)約定事項，未經(jīng)本合同確認的，一律無效。
10.2本合同簽訂后，有關(guān)合同條款的變更應(yīng)訂書面補充協(xié)議，并報原審查、鑒證單位備案后生效。
10.3本合同在雙方完成了相互約定的工作內(nèi)容后即告終止。
第11條合同份數(shù)
本合同正本兩份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份。
第12條其它約定
因現(xiàn)有施工圖部分節(jié)點及材質(zhì)不明確，故所有工程量以清單單價為準，本工程燈具只包含筒燈、射燈、燈帶。工程量按實結(jié)算。
合同訂立時間：__________________
合同簽訂地點：__________________
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑工程施工合同12
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及有關(guān)法律規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就
田園清水灣小區(qū)1、2號樓工程施工及有關(guān)事項協(xié)商一致，共同達成如下協(xié)議：
一、工程概況
1.工程名稱：-----小區(qū) 。
2.工程地點：長治市----------。
3.工程立項批準文號： 。
4.資金 自籌 。
5.工程內(nèi)容： 商住樓建安工程 。
群體工程應(yīng)附《承包人承攬工程項目一覽表》(附件1)。
6.工程承包范圍：
商住樓圖紙內(nèi)土建、安裝工程 。此合同不包括甲方分包項目 。
二、合同工期
計劃開工日期： 年 月 日。
計劃竣工日期： 年 月 日。
工期總?cè)諝v天數(shù)： 天。工期總?cè)諝v天數(shù)與根據(jù)前述計劃開竣工日期計算的工期天數(shù)不一致的，以工期總?cè)諝v天數(shù)為準。
三、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量符合 合格 標準。
四、簽約合同價與合同價格形式
1.簽約合同價為：
人民幣(大寫) (￥ 元);
2.合同價格形式： 根據(jù)通用條款1.1.5.2和專用條款、補充條款的約定確定。
五、項目經(jīng)理
承包人項目經(jīng)理： 。
六、合同文件構(gòu)成
本協(xié)議書與下列文件一起構(gòu)成合同文件：
(1)中標通知書(如果有);
(2)投標函及其附錄(如果有);
(3)專用合同條款及其附件;
(4)通用合同條款;
(5)技術(shù)標準和要求;
(6)圖紙;
(7)已標價工程量清單或預算書;
(8)其他合同文件。
在合同訂立及履行過程中形成的`與合同有關(guān)的文件均構(gòu)成合同文件組成部分。
上述各項合同文件包括合同當事人就該項合同文件所作出的補充和修改，屬于同一類內(nèi)容的文件，應(yīng)以最新簽署的為準。專用合同條款及其附件須經(jīng)合同當事人簽字或蓋章。
七、承諾
1.發(fā)包人承諾按照法律規(guī)定履行項目審批手續(xù)、籌集工程建設(shè)資金并按照合同約定的期限和方式支付合同價款。
2.承包人承諾按照法律規(guī)定及合同約定組織完成工程施工，確保工程質(zhì)量和安全，不進行轉(zhuǎn)包及違法分包，并在缺陷責任期及保修期內(nèi)承擔相應(yīng)的工程維修責任。
3.發(fā)包人和承包人通過招投標形式簽訂合同的，雙方理解并承諾不再就同一工程另行簽訂與合同實質(zhì)性內(nèi)容相背離的協(xié)議。
八、詞語含義
本協(xié)議書中詞語含義與第二部分通用合同條款中賦予的含義相同。
九、簽訂時間
本合同于20xx年 月 日簽訂。
十、簽訂地點
本合同在發(fā)包人項目所在地辦公室簽訂。
十一、補充協(xié)議
合同未盡事宜，合同當事人另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議是合同的組成部分。
十二、合同生效
本合同自長治市建設(shè)工程招標投標管理辦公室備案后生效。
十三、合同份數(shù)
本合同一式 6份，均具有同等法律效力，發(fā)包人執(zhí) 4份，承包人執(zhí)2份。
發(fā)包人： (公章) 承包人： (公章)
法定代表人： 法定代表人：
施工合同范本二
發(fā)包人(全稱)：_________
承包人(全稱)：__________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：___________
工程地點：___________
工程內(nèi)容：___________
群體工程應(yīng)附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：_______
資金___________
二、工程承包范圍
承包范圍：___________
三、合同工期
開工日期：___________
竣工日期：___________
合同工期總?cè)諝v天數(shù)___天。
四、質(zhì)量標準
工程質(zhì)量標準：_________
五、合同價款
金額(大寫)：______元(人民幣)
$：______元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1.本合同協(xié)議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關(guān)詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發(fā)包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔工程質(zhì)量保修責任。
九、發(fā)包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應(yīng)當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：____年__月__日
合同訂立地點：___________
本合同雙方約定___________后生效。
&
nbsp;發(fā) 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
法定代表人： 法定代表人：
建筑工程施工合同13
發(fā)包方（以下簡稱甲方）：_____________________
承包方（以下簡稱乙方）：_____________________
根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質(zhì)量管理條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)及湖南省頒布的有關(guān)的建設(shè)工程質(zhì)量標準、規(guī)范、規(guī)程、條例、規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協(xié)作，確保施工項目順利完成的原則，經(jīng)過協(xié)商簽訂本合同。
一、工程概況
�。ㄒ唬┕こ堂Q：_____________________
�。ǘ┕こ痰攸c：_____________________
二、工程承包范圍
___________________________________
安全維護及整改。
三、合同工期
_______天。
四、工程造價
工程造價為：______________元整
五、質(zhì)量標準
5.1質(zhì)量標準：達到現(xiàn)行國家或?qū)I(yè)的質(zhì)量評定的合格標準。
5.2使用標準、規(guī)范（包括但不限于以下內(nèi)容）
5.2.1本工程的技術(shù)標準與規(guī)范應(yīng)按照國家、部頒、地方的施工技術(shù)（驗收）規(guī)程和規(guī)范。
5.2.2本工程適用的地方標準、規(guī)程必須符合湖南省標準規(guī)程。
六、承包方式
按本合同第2條承包范圍所列工作內(nèi)容包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全大包干。
七、工程計價
7.1本工程計算編制原則：按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號《建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范》（_______，《_______省建設(shè)工程造價管理辦法》（省人民政府令第_______號），《_______省建設(shè)工程計價辦法》，_______《_______省修繕定額》、_______《_______省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、_______《_______省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態(tài)調(diào)整統(tǒng)一解釋進行編制。
7.2人工、材料價格的確定：人工工資按_______省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳文件_______建價_______號文件綜合工資單價計取，材料價格按照施工同期《_______建設(shè)造價》預算價，信息價及市場價格執(zhí)行。
7.3具體工程量以甲方簽證單為準。
八、工期
有下列情況者，工期經(jīng)核實簽證后可順延。
8.1不可抗力因素引起的.停工，不可抗力包括：國家政策調(diào)整、戰(zhàn)爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災(zāi)，以及洪水、地震等自然災(zāi)害，工程所在地量小時降雨_______mm或_______mm以上（以_______市氣象局報告為準），一次停水、停電_______小時以上。
8.2因非乙方原因造成乙方關(guān)鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。
8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。
8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。
九、工程款的支付
9.1工程完工后，甲方在_______內(nèi)向乙方支付工程預算價的_______%。
9.2在工程結(jié)算辦理完畢后，甲方支付至結(jié)算總價的_______%，工程保修金留結(jié)算總價的_______%，自工程驗收之日起滿一年后如無質(zhì)量問題_______天內(nèi)全額返還，保修金不計利息。
十、違約責任
10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關(guān)法規(guī)執(zhí)行。
10.2因違約方違約造成對方損失的，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應(yīng)承擔賠償責任。
十一、安全生產(chǎn)和文明施工
認真執(zhí)行國家及當?shù)赜嘘P(guān)建筑施工安全生產(chǎn)條例和規(guī)定及建設(shè)單位的有關(guān)管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發(fā)生，同時做好社會綜合治理工作。
十二、爭議的解決
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，雙方當事人協(xié)商解決，也可由當?shù)亟ㄔO(shè)行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。
十三、其他
乙方應(yīng)按國家有關(guān)規(guī)定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現(xiàn)拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權(quán)直接從工程款中支付民工工資。本合同一式_______份，甲乙雙方各執(zhí)_______份。雙方簽字蓋章后生效。
甲方：______________________
乙方：______________________
代表人：___________________
代表人：_____________________
日期：______年_____月_____日
建筑工程施工合同14
發(fā)包人（甲方）：_____________________
地址：________________________________
法定代表人：__________________________
聯(lián)系電話：____________________________
承包人（乙方）：_____________________
身份證號：____________________________
聯(lián)系電話：____________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程施工事項訂立本合同。
第1條
甲方將位于_______市_______內(nèi)，所建筑的廠房發(fā)包給乙方。承包范圍：_______市_______廠房地面工程施工，包括窗臺以下內(nèi)外抹灰及廠房散水。乙方必須嚴格按施工要求施工。乙方對安全及文明施工實行全面承擔，包工包料，乙方為安全施工、文明施工第一責任人。
第2條
開工日期：_______年_______月_______日，竣工日期：_______年_______月_______日。
第3條
合同價款甲方按乙方所做工程量施工量標準合計總價款_______萬元與乙方結(jié)算工程款，乙方承包單價一次包定。如有個別因素發(fā)生最終按乙方實際完成工程量據(jù)實結(jié)算工程款。
第4條
甲方開工前提供具備開工條件的施工場地，需要與有關(guān)部門聯(lián)系和協(xié)調(diào)的工作由甲方負責。如甲方開工后有不具備材料其他工種所造成的停工甲方按工程總造價款2%每天作乙方賠償。
第5條
乙方在開工過程中，嚴格按國家和地方有關(guān)規(guī)定及甲方
要求執(zhí)行，而如發(fā)生安全責任事故對第三人人身財產(chǎn)損害，由此所造成的`全部損失、賠償費用均由乙方承擔。
第6條
施工所需要的機械設(shè)備、工具和油料、機油等消耗品均由乙方提供。上述機械費、油料費用均已包括承包單價之內(nèi)，甲方附付合同約定的工程款之外不承擔任何費用。
第7條
工程款支付（兩次性支付）
7.1第一次付款_______年_______月_______日前，付給人工費_______萬元。
第二次付款_______年_______月_______日前，甲方一次性支付全部工程款。（以收據(jù)為憑）
7.2若甲方到期未給付工程款，承擔違約責任，違約金為_______萬元。
第8條
本合同正本兩份，具有同等法律效力，甲、乙雙方各執(zhí)一份。自雙方在合同上簽字或蓋章之日起生效。
甲方：_____________________ 乙方：________________________
法人代表：_________________責任人：______________________
________年________月______日________年________月________日
建筑工程施工合同15
甲方（發(fā)包方）：
乙方（承包方）：
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律，行政法規(guī)，遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款，協(xié)議雙方共同遵守。
一。工程概況
1、工程名稱：
2、工程地址：公園道西側(cè)
3、結(jié)構(gòu)類型：框架，地下二層，地上三十層，地下車庫約4萬㎡， 共計約20萬㎡。
4、合同價款：合同價款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準。
5、施工場地條件：三通一平已完成，（其中施工用水由甲方提供水源，乙方配備供應(yīng)施工用水機具；施工場地道路由乙方負責，公共道路由乙方負責；費用由甲方承擔，甲方提供施工用電源，施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費，具備施工條件）。
6、工期：合同工期為兩年，開工日期為 年 月 日至 年 月 日，總工期為： 天。
7、工程質(zhì)量：合格， 文明施工達市級文明工地要求。
二。承包范圍及承包方式
1、工程承包范圍：全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目：電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)分包項目乙方負責預埋、預留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限：
a、基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包，土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準。
b、電梯、消防、噴淋、通風、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2、甲方要求： 本工程合同（協(xié)議）簽訂后，乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，立即終止合同，按乙方違約處理，并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實施處罰。
三。付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%，以后每月?lián)芨兑淮�，每月�?6日乙方上報已完成的工程量，甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%，如果甲方?jīng)]有審核完畢，按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%，結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金，自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%，滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%，滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算，待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個月審核完畢，結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當?shù)卦靸r部門裁定。
四。結(jié)算方法：
1、工程造價：土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮，作為甲乙雙方工程結(jié)算造價。
2、執(zhí)行20xx年《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額，相關(guān)費用標準編制施工圖結(jié)算，認價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主，造價信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認的市場價格調(diào)整（輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整）：機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3、甲方直接分包的分項工程，乙方可以針對相應(yīng)的安裝工程收取合同價款的2%的配合費，該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作，服從甲方總的計劃安排，為專業(yè)承包人提供必需的施工條件，總包方收取相應(yīng)的合同總價的2%配合費，分包工程稅收由分包方承擔。
4、采購價格的認定：采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù)，采用市場價格的，雙方認定的`價格為調(diào)差依據(jù)，進度逾期未完成的工程材料價格的認定方法：工程逾期，但材料價格下降時，以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù)；工程逾期，但材料價格上漲時，以批準的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五。工程設(shè)計變更
1、 工程施工過程中，甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍，以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃（或變更）范疇的工作內(nèi)容，必須按計劃（或變更）要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽字蓋章生效，乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結(jié)算的依據(jù)，由此發(fā)生的工程費用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2、設(shè)計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責任不辦理簽字手續(xù)將不增加價款調(diào)整（如果屬于減項則調(diào)減工程價款）。
六。 材料進場要求及計價
1、 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家，乙方采購，范圍有：鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材：唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2、指定品牌的材料設(shè)備甲方認質(zhì)認價，由乙方提前做好計劃并負責購買。乙方對甲方指定的材料設(shè)備嚴把質(zhì)量關(guān)，材料設(shè)備進場前必須做好檢驗，做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后，方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負有全部責任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認可。工程定位放線由規(guī)劃局負責的部分。費用由甲方承擔。
3、進場材料設(shè)備與設(shè)計和樣品要求不符合的產(chǎn)品，甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場，重新采購符合要求的產(chǎn)品，并由乙方承擔由此產(chǎn)生的費用，工期不予順延。
七。工程管理
1、 甲方委派工程師現(xiàn)場代表，負責協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認等進行全面管理，履行合同約定的內(nèi)容。
2、 乙方委派項目經(jīng)理全面負責本工程施工管理與服務(wù)工作，協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設(shè)備保存，履行本合同約定內(nèi)容。
3、 乙方現(xiàn)場臨時設(shè)施，各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置，不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4、 工程竣工后（以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準）90日內(nèi)，乙方按照《城建檔案移交目錄》的標準向甲方提供三份完整的竣工資料，同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5、 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理，甲方有權(quán)直令施工單位出場并終止合同，按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省20xx定額基價進行結(jié)算（材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條），由乙方承擔全部違約責任；凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的，乙方必須改正；對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的，每發(fā)生一次，甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰，由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6、 存在工程分包的，乙方必須以書面形式呈報甲方，經(jīng)甲方簽認后才能進場，并執(zhí)行合同約定的相關(guān)內(nèi)容，并由乙方承擔由于工程分包而引發(fā)的相關(guān)責任。
7、 為了保證工程質(zhì)量甲方有權(quán)制訂工程材料和對材料進行認價，乙方必須根據(jù)甲方要求及質(zhì)量標準采購工程材料。
八。違約責任
1、 因甲方原因造成的停工，由甲方駐現(xiàn)場項目經(jīng)理和監(jiān)理工程師認可后工期可以順延。
2、 因甲方原因造成的停建、緩建，甲方在1個月內(nèi)結(jié)算完畢并支付乙方已經(jīng)完成工程量的工程款。
3、 乙方不按約定工期竣工，不按時交付工程，每延誤一天乙方按合同總價的萬分之三向甲方支付日違約金。如因乙方施工力量不足嚴重拖延工期，甲方有權(quán)責令乙方撤場，解除本協(xié)議并承擔因延期造成的一切法律責任。
4、 如乙方工程質(zhì)量出現(xiàn)較大問題造成甲方損失的，由乙方承擔并且乙方應(yīng)按合同總價的3%向甲方支付違約金并承擔一切法律責任。如施工過程中發(fā)現(xiàn)乙方有重大質(zhì)量、安全事故，甲方有權(quán)責令乙方撤場并解除本合同，由此引起的后果由乙方負責。
5、 乙方依本合同需承擔的違約金、賠償金，可由發(fā)包方直接從承包方任何未結(jié)付的工程款中直接扣減。
九。 雙方約定，如因乙方欠付任何第三人債務(wù)，被起訴并導致甲方作為共同被告，或依法保全甲方對乙方的責權(quán)或因乙方的任何原因?qū)е录追浇邮苋嗣穹ㄔ夯蛑俨脵C構(gòu)的協(xié)助執(zhí)行或財產(chǎn)保全通知的，除乙方在甲方接收上述起訴材料或保全或協(xié)助執(zhí)行材料后10日內(nèi)全額自行償還拖欠債務(wù)，并協(xié)調(diào)撤回起訴或撤銷保全或協(xié)議執(zhí)行義務(wù)，或在10日內(nèi)按權(quán)利人起訴額度向甲方提供保證金，否則，將視同乙方資產(chǎn)及信譽惡化且將嚴重影響本合同的正常履行，甲方可直接解除與乙方的施工合同并追究乙方的違約責任。
十。 此意向書雙方簽訂之日起3日內(nèi)，乙方向甲方指定的賬戶內(nèi)打入保證金貳佰萬元人民幣，待乙方進場后15日內(nèi)甲方退還乙方全部保證金，且甲方不支付任何利息。（本意向書簽訂后3日內(nèi)保證金未打入指定賬戶內(nèi)，此意向書作廢）甲方承諾乙方工程最晚在20xx年6月15日前開工，如果不開工甲方無條件退還乙方保證金（人民幣：貳佰萬元整），如果保證金未能在進場15日內(nèi)（即6月30日）退還，則由歸還，且需按保證金日千分之五計息給乙方，計息起使日期由7月1日開始。
十一 本意向書為工程結(jié)算的依據(jù)，具有法律效力，《建設(shè)工程施工合同》只用于辦理工程施工的各項手續(xù)之用。本意向書與正式建設(shè)工程施工合同如有不同，以正式建設(shè)工程施工合同為準。
十二。 未經(jīng)事宜雙方友好協(xié)商，另行簽訂補充協(xié)議，如發(fā)生爭議可協(xié)商解決，協(xié)商不成可直接向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
十三。本合同一式肆份，雙方各持貳份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________
法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章：
建筑裝飾工程施工合同06-30
建筑模板工程施工合同12-24
建筑工程施工合同04-22
建筑裝飾的工程施工合同11-24
建筑工程施工合同06-13
（經(jīng)典）建筑工程施工合同07-24
建筑修繕工程施工合同02-07
【熱門】建筑工程施工合同06-08
【推薦】建筑工程施工合同06-14
建筑工程施工合同【熱門】06-24